MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
İşbu sözleşme, bir tarafta BASER İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra BASER olarak yazılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………… (bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1.1. SATICI
Adı : BASER İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmetpaşa Sk. AC Moment Yapı Apt. No: 4 B/167 Kartal İstanbul
Telefon : +90 216 473 45 45
Faks : +90 216 473 45 46
Vergi Dairesi : YAKACIK
Vergi No : 1430687941
E-Posta : info@basertelekom.com
1.2. ALICI
Adı :
Adres :
Telefon :
Faks :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
E-Posta :
1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
1.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın BASER tarafından alıcıya tedarik edilmesi işidir.
MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (rakamla) ……………. (yazıyla) …………………………………………………………………………………………… bedel üzerinden akdedilmiştir.
MADDE 4 - SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.
4.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI tarafından BASER'e ödenecektir.
4.3. Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ya aittir.
4.4. Nakliye, Muhafaza ve Sigorta giderleri ALICI’ya aittir.
MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ
5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup BASER'i ve ALICIYI bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar BASER'i ve ALICIYI bağlar.
MADDE 6 - İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “…………………………………………………………………………………………..
6.2. Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip ………. iş günüdür.
6.3. Mallar, BASER tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından belirtilen adreste teslim alınacaktır.
MADDE 7 - ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir.
7.2. Satılan malın Mülkiyet hakkı BASER'e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması durumunda BASER, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.
MADDE 8 - AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI
8.1. ALICI sözleşme bedelinin (rakamla) ………………………………………., (yazıyla) ……………………………. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir. ALICI avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde BASER avans teminat mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinde teslim edecektir.
MADDE 9 - FİYAT FARKI
9.1. Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.
MADDE 10 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
10.1. Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.
10.2. BASER'den kaynaklanan sebepler; BASER tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin BASER tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, BASER'in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır
10.3. Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin BASER tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ gücünün yetmemesi ve ALICI, tarafından 10 gün içinde BASER'e yazılı bildirim yapılması halinde malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre uzatılır
MADDE 11 - GECİKME CEZASI
11.1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1 oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.
11.2. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir.
11.3. Gecikme cezası, ALICI’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın BASER tarafından fatura edilir.
11.4. Gecikme halinde BASER'in gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.
MADDE 12 - SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
12.1. Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
12.2. Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
12.3. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.
MADDE 13 - ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1. ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı, BASER tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi durumlarda mutlaka BASER'e yazılı bildirecektir.
13.2. ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili BASER'e yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.
MADDE 14 - MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI
14.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI sorumludur.
14.2. BASER üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.
14.3. ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve ziyan kendi sorumluluğundadır.
14.4. Malzemelerde tespit edilen sorunlarda BASER'e ALICI gecikmeksizin yazılı bildirim yapacaktır, yapılacak testler neticesinde BASER'den kaynaklı sorunlarda malzemelerin yeniden temini BASER sorumluluğundadır.
14.5. Malzemelerin garanti süresi ………. yıldır.
MADDE 15 - MÜCBİR SEBEPLER (devam)
15.3. Mücbir sebepler nedeniyle taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse, bu durum derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirilmelidir. Mücbir sebeplerin devamı süresince, mücbir sebepten etkilenen taraf, yükümlülüklerini yerine getirmemekle birlikte bu sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.
15.4. Mücbir sebeplerin etkisi geçtikten sonra, her iki taraf da mümkün olan en kısa sürede işin devamını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Mücbir sebeplerin etkisi, sözleşme süresini uzatacak bir durum yaratabilir.
15.5. Mücbir sebeplerin 60 (altmış) günü aşması durumunda, taraflar sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme hakkına sahiptir.
MADDE 16 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
16.1. Aşağıdaki durumlarda sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir:
16.1.1. Taraflardan birinin iflası, konkordato ilan etmesi veya tasfiye edilmesi durumunda, diğer taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
16.1.2. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi ve bu aykırılığın yazılı bildirimle düzeltilmemesi durumunda, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.
16.1.3. Mücbir sebeplerin etkisiyle sözleşmenin yerine getirilmesi imkansız hale gelirse, taraflar sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
16.2. Sözleşme feshedildiğinde, ALICI’ya yapılan malzeme teslimatları ve yapılan işler için ödemeler yapılacak, BASER ise teslim edilen malzeme veya tamamlanan işlere karşılık ödeme alacaktır.
MADDE 17 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
17.1. Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, öncelikle taraflar arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılacaktır.
17.2. Uzlaşma sağlanamazsa, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
17.3. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve her türlü işlemde Türk Hukuku uygulanacaktır.
MADDE 18 - SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR
18.1. Bu sözleşmede yer almayan hususlar, taraflar arasında yapılacak ek protokoller ile belirlenebilir.
18.2. Taraflar, sözleşmeye dair tüm bildirimlerini yazılı olarak yapacaklardır.
18.3. Taraflar, bu sözleşme ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir hak ve yükümlülüğü devretmek istediklerinde, karşı tarafın yazılı onayını almak zorundadırlar.
MADDE 19 - SÖZLEŞMENİN TAMAMLAYICI BELGELERİ
19.1. Bu sözleşme ile birlikte, sözleşmeye ek olarak düzenlenen tüm belgeler, taraflar arasında bağlayıcı olup, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.
19.2. Sözleşme ile birlikte, ek belgeler, teklifler ve ek şartlar geçerli olacaktır.
MADDE 20 - YÜRÜRLÜK
20.1. Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
20.2. Taraflar, sözleşmenin şartlarını kabul ettiklerini ve gerekli tüm belgelerin düzenlendiğini, sözleşme tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini kabul ederler.
İşbu sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, her iki nüsha taraflarca imzalanarak geçerli hale gelmiştir.
SATICI ALICI